Re: Vertragsstrafe

Subject:

Text:
: Behinderungsanzeigen sind immer dann enbehrlich, wenn Sie für den Auftraggeber offenkundig sind und davon sollte man in dem von Ihnen geschilderten Fall ausgehen dürfen. : Sicherlich ist man schlussendlich bei Gericht und auf hoher See immer in Gottes Hand. : Jedenfalls hätte der Auftraggeber Ihnen dies auch nochmals anzeigen und Ihnen ein Nachfrsit setzen müssen. : : Mit freundlichen Grüßen : ReiMa-Baudienstleistungen : PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Aus diesem Grund kann in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung übernommen werden. : : Die vertaglichen Vereinbarungen haben natürlich Gültigkeit und wenn diese vom Bauherrn nicht eingehalten werden -und so würden wir Ihre Schilderung verstehen wollen-, dann verlängert sich natürlich der Termin entsprechend. : : Wenn man aber auf Nummer Sicher gehen möchte, dann sollte man diese Bedenken schriftlich anzeigen. : : Sie können nicht immer davon ausgehen, dass dieses verzögerte Handeln auch in der Konsequenz dem Bauherrn vollendst bewusst ist. : : Dennoch würden wir Ihre Frage hinsichtlich der Einhaltung der Vertragsstrafe mit Nein beantworten wollen. : : Mit freundlichen Grüßen : : ReiMa-Baudienstleistungen : : PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Aus diesem Grund kann in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung übernommen werden. : : : : : Sehr geehrte Damen und Herren, : : : bei einem Neubau 1-Familienhaus wurde eine Vertragsstrafe bei nicht fristgerechter Fertigstellung vereinbart (3 Monate Bauzeit). Dabei sollte der Bauherr Wasser, Strom, etc. zur Verfügung stellen und auch die Anschlüsse organisieren. : : : Diese wurden jedoch genau am letzten Tag nach Ablauf der 3-monatigen Bauzeit verlegt. Dadurch war eine rechtzeitige Fertigstellung nicht möglich (Estrich aufheizen mind. 2 Wochen, etc.). Es wurden jedoch keine neuen Fertigstellungstermine vereinbart. : : : Frage: 1. kann der Bauherr trotzdem die Vertragsstrafe ziehen (VOB-Vertrag)? 2. Hätte ein neuer Termin vereinbart werden müssen ehe die Strafe gezogen werden darf? 3. Gibt es vergleichbare Fälle welche schon gerichtlich verhandelt wurden? : : : Vielen Dank für Ihre Antworten.

Optionale URL:
Link Titel:
Optionale Bild-URL: